Отраслевой договор: пустой бланк 2026

1.1. Стоимость и порядок оплаты: ______.

1.2. Результаты работ (услуг) принимаются по акту.

3.1. Исполнитель гарантирует наличие необходимых лицензий, допусков (членства в СРО) и соблюдение отраслевых стандартов и требований безопасности: ______.

5.1. Исполнитель ______ обязуется по заданию заказчика ______ выполнить работы (оказать услуги) (______): ______, а заказчик — оплатить их.

6.1. Исполнитель заверяет наличие действующих разрешений: ______ — и обязуется поддерживать их в течение всего срока.

6.2. Приостановление/аннулирование разрешения — немедленное уведомление заказчика; работы, требующие разрешения, приостанавливаются, заказчик вправе отказаться от договора с возмещением убытков.

6.3. Обязательные требования (техрегламенты, СанПиН, отраслевые правила) соблюдает сторона, ответственная за соответствующий процесс, — распределение фиксируется в приложении.

7.1. Приёмка: ______ — с проверкой соответствия обязательным требованиям и условиям договора.

7.2. Мотивированный отказ с перечнем несоответствий — в течение 5 рабочих дней; устранение — за счёт исполнителя в согласованный срок.

7.3. Скрытые недостатки — акт с вызовом исполнителя; при споре — независимая экспертиза (расходы — на сторону, чья позиция не подтвердилась).

8.1. Работы выполняются квалифицированным персоналом с необходимыми допусками (аттестации, медкнижки, группы допуска — по отрасли).

8.2. Субподряд — с письменного согласия заказчика; за действия субподрядчиков исполнитель отвечает как за свои.

8.3. На территории заказчика персонал исполнителя соблюдает пропускной режим и требования охраны труда заказчика.

9.1. Стороны вправе согласовать страхование ответственности исполнителя/объекта работ (в отраслях с обязательным страхованием — подтверждение полиса до начала работ).

9.2. Гарантийные обязательства: срок и порядок вызова для гарантийных случаев фиксируются в приложении; в гарантийный срок бремя доказывания причин недостатков — на исполнителе.

10.1. Заказчик вправе проверять ход и качество без вмешательства в оперативную деятельность, запрашивать исполнительную документацию и документы о квалификации персонала.

10.2. Выявленные нарушения обязательных требований фиксируются предписанием с разумным сроком устранения; повторное нарушение — основание одностороннего отказа.

11.1. Договор действует: ______.

11.2. Заключён ______.

11.3. Во всём остальном стороны руководствуются ГК РФ и отраслевым законодательством.

12.1. За нарушение денежных обязательств виновная сторона уплачивает неустойку ______% от суммы задолженности за каждый день просрочки; за нарушение неденежных обязательств — возмещает убытки в полном объёме.

12.2. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательства в натуре (ст. 396 ГК РФ).

12.3. Проценты по ст. 395 ГК РФ начисляются в части, не покрытой неустойкой.

13.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти, запретительные меры), при условии уведомления другой стороны в течение 10 дней с подтверждением компетентным органом (ТПП РФ).

13.2. Срок исполнения отодвигается соразмерно действию обстоятельств; при их длительности свыше 60 дней любая сторона вправе отказаться от договора без возмещения убытков (ст. 401 ГК РФ).

15.1. Все споры разрешаются с обязательным досудебным порядком: претензия направляется в письменной форме, срок ответа — 15 календарных дней с получения.

15.2. При недостижении согласия спор передаётся в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

15.3. Расходы на юридическую помощь относятся на проигравшую сторону в порядке процессуального законодательства.

16.1. Заявления, уведомления и претензии направляются по адресам, указанным в реквизитах, заказным письмом, вручением под расписку либо на согласованные адреса электронной почты (сообщения с них признаются исходящими от стороны).

16.2. Сообщение считается доставленным и в случаях, когда оно поступило адресату, но не было вручено по зависящим от него причинам (ст. 165.1 ГК РФ).

16.3. О смене реквизитов сторона уведомляет в течение 5 рабочих дней; риск неуведомления несёт сменившая сторона.

17.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

17.2. Изменения и дополнения — в письменной форме за подписью обеих сторон.

17.3. Недействительность отдельного условия не влечёт недействительности договора в целом (ст. 180 ГК РФ).

17.4. Во всём, не урегулированном договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

17.5. Договор составлен в двух экземплярах равной силы.

Приложение является неотъемлемой частью договора и определяет гарантийные сроки, порядок вызова исполнителя и сроки устранения недостатков.

Вызов исполнителя направляется по адресам, указанным в реквизитах договора. Неявка исполнителя в согласованный срок даёт заказчику право устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц с отнесением расходов на исполнителя. В течение гарантийного срока бремя доказывания причин возникновения недостатков лежит на исполнителе.