Договор субподряда общая форма
Без письменного договора субподрядчик рискует остаться без оплаты за принятые работы, а подрядчик — отвечать перед заказчиком за чужой срыв срока без права на неустойку. Договор распределяет материалы, сроки, ответственность за качество и порядок приёмки, а также связывает субподряд с основным догов...
Что документ закрепляет
- Предмет договора
- Связь с основным договором
- Документация и подготовка к работам
- Сроки выполнения работ
- Цена работ
- Порядок расчётов
- Дополнительные работы и изменение объёма
Настраивается под вашу ситуацию
Ненужные пункты выключаются, условные — появляются сами по вашим ответам.
Что внутри документа
О документе
Без письменного договора субподрядчик рискует остаться без оплаты за принятые работы, а подрядчик — отвечать перед заказчиком за чужой срыв срока без права на неустойку. Договор распределяет материалы, сроки, ответственность за качество и порядок приёмки, а также связывает субподряд с основным договором подряда.
Опишите виды работ, объект и реквизиты основного договора, заполните задание, график и смету, согласуйте цену, аванс и срок оплаты после приёмки. Установите срок приёмки, гарантийный срок и неустойки, подпишите договор с приложениями по два экземпляра, а результат сдавайте по акту.
Прямые требования между заказчиком и субподрядчиком не допускаются: платит и отвечает подрядчик. Дополнительные работы без письменного согласования не оплачиваются. Если подрядчик не подписал акт и не направил замечаний в срок, работы считаются принятыми — но этот механизм работает только при письменном извещении о готовности к приёмке.
Частые вопросы
Документ «Договор субподряда» действителен по закону?
Да. Базовый документ составлен по действующим нормам РФ и содержит все существенные условия. Премиум-пункты добавляют защитные условия (неустойка, порядок споров и т.п.).
Можно ли скачать бесплатно?
Базовый вариант доступен бесплатно после простой регистрации (PDF с водяным знаком). Снятие водяного знака и DOCX – по разовой оплате или подписке.
Нужно ли заверять у нотариуса?
Для большинства бытовых договоров нотариальное заверение не требуется. Если оно необходимо в вашем случае, документ полностью готов к нотариусу.
Обновляется ли шаблон при изменении закона?
Да. При изменении законодательства шаблон обновляется, а вы получаете уведомление с предложением пересоздать документ.
Нормативная база
-
ГК РФ ст. 702 — Договор подряда
-
ГК РФ ст. 703 — Работы, выполняемые по договору подряда
-
ГК РФ ст. 704 — Выполнение работы иждивением подрядчика
-
ГК РФ ст. 706 — Генеральный подрядчик и субподрядчик
-
ГК РФ ст. 716 — Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить
-
ГК РФ ст. 719 — Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
-
ГК РФ ст. 743 — Техническая документация и смета
-
ГК РФ ст. 708 — Сроки выполнения работ (применяется к услугам)
-
ГК РФ ст. 718 — Содействие заказчика
-
ГК РФ ст. 709 — Цена работы
-
ГК РФ ст. 710 — Экономия подрядчика
-
ГК РФ ст. 711 — Порядок оплаты работы
-
ГК РФ ст. 746 — Оплата работ
-
ГК РФ ст. 744 — Внесение изменений в техническую документацию
-
ГК РФ ст. 713 — Выполнение работы с использованием материала заказчика
-
ГК РФ ст. 721 — Качество работы
-
ГК РФ ст. 715 — Права заказчика во время выполнения работы
-
ГК РФ ст. 715.1
-
ГК РФ ст. 748 — Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда
-
ГК РФ ст. 720 — Приёмка заказчиком результата работ
-
ГК РФ ст. 753 — Сдача и приёмка работ (строительный подряд)
-
ГК РФ ст. 722 — Гарантия качества работы
-
ГК РФ ст. 724 — Сроки обнаружения недостатков
-
ГК РФ ст. 755 — Гарантии качества в договоре строительного подряда
-
ГК РФ ст. 723 — Ответственность за ненадлежащее качество
-
ГК РФ ст. 725 — Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
-
ГК РФ ст. 705 — Распределение рисков между сторонами
-
ГК РФ ст. 741 — Распределение риска между сторонами
-
ГК РФ ст. 330 — Неустойка
-
ГК РФ ст. 395 — Проценты за пользование чужими денежными средствами
-
ГК РФ ст. 401 — Основания ответственности за нарушение обязательств
-
ГК РФ ст. 394 — Убытки и неустойка
-
ТК РФ ст. 214 — Обязанности работодателя по охране труда
-
ГК РФ ст. 1064 — Общие основания ответственности за вред
-
ГК РФ ст. 450 — Основания изменения и расторжения договора
-
ГК РФ ст. 450.1 — Отказ от договора (исполнения договора)
-
ГК РФ ст. 717 — Отказ заказчика от исполнения договора
-
ГК РФ ст. 165.1 — Юридически значимые сообщения
-
ГК РФ ст. 452 — Порядок изменения и расторжения договора
-
АПК РФ ст. 4 — Право на обращение в арбитражный суд
-
98-ФЗ ст. 10 — Охрана конфиденциальности информации (коммерческая тайна)