Смешанный договор поставка-подряд
Оформлять одну сделку тремя договорами неудобно: расходятся сроки, дублируются реквизиты, а при споре стороны выясняют, какой договор к чему относится. Ещё хуже, когда всё описывают одним договором поставки, а монтаж и обслуживание упоминают вскользь: суд применит к работам правила о поставке, и тре...
Что документ закрепляет
- Предмет договора
- Товар: качество, документы, переход права собственности
- Срок и порядок передачи товара
- Приёмка товара по количеству и качеству
- Работы: порядок и сроки выполнения
- Сдача и приёмка результата работ
- Услуги: состав, порядок оказания и отчётность
Настраивается под вашу ситуацию
Ненужные пункты выключаются, условные — появляются сами по вашим ответам.
Что внутри документа
О документе
Оформлять одну сделку тремя договорами неудобно: расходятся сроки, дублируются реквизиты, а при споре стороны выясняют, какой договор к чему относится. Ещё хуже, когда всё описывают одним договором поставки, а монтаж и обслуживание упоминают вскользь: суд применит к работам правила о поставке, и требовать устранения недостатков монтажа будет не по чему. Смешанный договор закрывает всю сделку одним документом и при этом сохраняет для каждой части свои правила: срок передачи товара, срок работ, порядок приёмки услуг, свою гарантию и свою неустойку.
Отметьте, какие обязательства входят в сделку — передача товара, работы, услуги, — и укажите по каждой части предмет, срок и стоимость. Общую цену обязательно разбейте на части: от этой разбивки считаются неустойка, аванс и налоги. Затем задайте срок оплаты и приёмки, размер неустойки и порядок ответа на претензию. Состав товара и объём работ подробно опишите в спецификации и задании — это приложение к договору. Готовый договор подписывают обе стороны, а исполнение оформляют накладной на товар и актом сдачи-приёмки работ и услуг.
Главный риск — не разделить цену: если в договоре стоит одна сумма на всё, стороны спорят, сколько стоила каждая часть, а налоговая может по-своему определить базу и момент признания дохода. Второй риск — единый срок на весь договор: тогда просрочка монтажа автоматически становится просрочкой по всему договору, и неустойка считается от полной цены. Третий — умолчание о приёмке: без акта и срока на мотивированный отказ работы легко признают принятыми, а претензии по качеству — запоздалыми. Проверьте также полномочия подписанта и не смешивайте в одном договоре обязательства, для которых закон требует специальной формы, регистрации или лицензии.
Частые вопросы
Документ «Смешанный договор» действителен по закону?
Да. Базовый документ составлен по действующим нормам РФ и содержит все существенные условия. Премиум-пункты добавляют защитные условия (неустойка, порядок споров и т.п.).
Можно ли скачать бесплатно?
Базовый вариант доступен бесплатно после простой регистрации (PDF с водяным знаком). Снятие водяного знака и DOCX – по разовой оплате или подписке.
Нужно ли заверять у нотариуса?
Для большинства бытовых договоров нотариальное заверение не требуется. Если оно необходимо в вашем случае, документ полностью готов к нотариусу.
Обновляется ли шаблон при изменении закона?
Да. При изменении законодательства шаблон обновляется, а вы получаете уведомление с предложением пересоздать документ.
Нормативная база
-
ГК РФ ст. 432 — Существенные условия договора
-
ГК РФ ст. 421 — Свобода договора
-
ГК РФ ст. 431 — Толкование договора
-
ГК РФ ст. 456 — Обязанности продавца по передаче товара
-
ГК РФ ст. 458 — Момент исполнения обязанности передать товар
-
ГК РФ ст. 469 — Качество товара
-
ГК РФ ст. 470 — Гарантия качества товара
-
ГК РФ ст. 508 — Периоды поставки товаров
-
ГК РФ ст. 510 — Доставка товаров
-
ГК РФ ст. 511 — Восполнение недопоставки товаров
-
ГК РФ ст. 475 — Последствия передачи товара ненадлежащего качества
-
ГК РФ ст. 513 — Принятие товаров покупателем
-
ГК РФ ст. 518 — Последствия поставки товаров ненадлежащего качества
-
ГК РФ ст. 708 — Сроки выполнения работ (применяется к услугам)
-
ГК РФ ст. 702 — Договор подряда
-
ГК РФ ст. 704 — Выполнение работы иждивением подрядчика
-
ГК РФ ст. 716 — Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить
-
ГК РФ ст. 711 — Порядок оплаты работы
-
ГК РФ ст. 720 — Приёмка заказчиком результата работ
-
ГК РФ ст. 779 — Возмездное оказание услуг
-
ГК РФ ст. 782 — Односторонний отказ от договора услуг
-
ГК РФ ст. 780 — Исполнение договора возмездного оказания услуг
-
ГК РФ ст. 424 — Цена
-
ГК РФ ст. 709 — Цена работы
-
ГК РФ ст. 486 — Оплата товара
-
ГК РФ ст. 410 — Прекращение обязательства зачётом
-
ГК РФ ст. 718 — Содействие заказчика
-
ГК РФ ст. 719 — Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
-
ГК РФ ст. 703 — Работы, выполняемые по договору подряда
-
ГК РФ ст. 723 — Ответственность за ненадлежащее качество
-
ГК РФ ст. 722 — Гарантия качества работы
-
ГК РФ ст. 330 — Неустойка
-
ГК РФ ст. 393 — Обязанность возместить убытки
-
ГК РФ ст. 401 — Основания ответственности за нарушение обязательств
-
ГК РФ ст. 394 — Убытки и неустойка
-
ГК РФ ст. 416 — Прекращение обязательства невозможностью исполнения
-
98-ФЗ ст. 10 — Охрана конфиденциальности информации (коммерческая тайна)
-
98-ФЗ ст. 3 — Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
-
ГК РФ ст. 450 — Основания изменения и расторжения договора
-
ГК РФ ст. 452 — Порядок изменения и расторжения договора
-
ГК РФ ст. 717 — Отказ заказчика от исполнения договора
-
ГК РФ ст. 165.1 — Юридически значимые сообщения
-
АПК РФ ст. 4 — Право на обращение в арбитражный суд
-
АПК РФ ст. 35 — Предъявление иска по адресу или месту жительства ответчика
-
ГК РФ ст. 425 — Действие договора