Отраслевой договор на технологическое обслуживание оборудования
г. Москва«13» июля 2026 г.
__________, __________ г.р., паспорт __________, выдан __________ __________, зарегистрирован(-а) по адресу: __________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Исполнитель», а также __________, __________ г.р., паспорт __________, выдан __________ __________, зарегистрирован(-а) по адресу: __________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Стоимость и оплата
1.1. Стоимость и порядок оплаты: __________. Результаты работ (услуг) принимаются по акту.
2. Отраслевые требования и лицензии
2.1. Исполнитель гарантирует наличие необходимых лицензий, допусков (членства в СРО) и соблюдение отраслевых стандартов и требований безопасности: __________.
3. Предмет договора
3.1. Исполнитель __________ обязуется по заданию заказчика __________ выполнить работы (оказать услуги) (__________): __________, а заказчик — оплатить их.
4. Отраслевые разрешения и соответствие
4.1. Исполнитель заверяет наличие действующих разрешений: __________ — и обязуется поддерживать их в течение всего срока. Приостановление/аннулирование разрешения — немедленное уведомление заказчика; работы, требующие разрешения, приостанавливаются, заказчик вправе отказаться от договора с возмещением убытков. Обязательные требования (техрегламенты, СанПиН, отраслевые правила) соблюдает сторона, ответственная за соответствующий процесс, — распределение фиксируется в приложении.
5. Сдача-приёмка и качество
5.1. Приёмка: __________ — с проверкой соответствия обязательным требованиям и условиям договора. Мотивированный отказ с перечнем несоответствий — в течение 5 рабочих дней; устранение — за счёт исполнителя в согласованный срок. Скрытые недостатки — акт с вызовом исполнителя; при споре — независимая экспертиза (расходы — на сторону, чья позиция не подтвердилась).
6. Персонал и субподряд
6.1. Работы выполняются квалифицированным персоналом с необходимыми допусками (аттестации, медкнижки, группы допуска — по отрасли). Субподряд — с письменного согласия заказчика; за действия субподрядчиков исполнитель отвечает как за свои. На территории заказчика персонал исполнителя соблюдает пропускной режим и требования охраны труда заказчика.
7. Страхование и обеспечение
7.1. Стороны вправе согласовать страхование ответственности исполнителя/объекта работ (в отраслях с обязательным страхованием — подтверждение полиса до начала работ). Гарантийные обязательства: срок и порядок вызова для гарантийных случаев фиксируются в приложении; в гарантийный срок бремя доказывания причин недостатков — на исполнителе.
8. Контроль заказчика
8.1. Заказчик вправе проверять ход и качество без вмешательства в оперативную деятельность, запрашивать исполнительную документацию и документы о квалификации персонала. Выявленные нарушения обязательных требований фиксируются предписанием с разумным сроком устранения; повторное нарушение — основание одностороннего отказа.
9. Срок и заключительные положения
9.1. Договор действует: __________. Заключён __________. Во всём остальном стороны руководствуются ГК РФ и отраслевым законодательством.
10. Ответственность за просрочку
10.1. За нарушение денежных обязательств виновная сторона уплачивает неустойку __________% от суммы задолженности за каждый день просрочки; за нарушение неденежных обязательств — возмещает убытки в полном объёме. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательства в натуре (ст. 396 ГК РФ). Проценты по ст. 395 ГК РФ начисляются в части, не покрытой неустойкой.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти, запретительные меры), при условии уведомления другой стороны в течение 10 дней с подтверждением компетентным органом (ТПП РФ). Срок исполнения отодвигается соразмерно действию обстоятельств; при их длительности свыше 60 дней любая сторона вправе отказаться от договора без возмещения убытков (ст. 401 ГК РФ).
12. Претензионный порядок и споры
12.1. Все споры разрешаются с обязательным досудебным порядком: претензия направляется в письменной форме, срок ответа — 15 календарных дней с получения. При недостижении согласия спор передаётся в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Расходы на юридическую помощь относятся на проигравшую сторону в порядке процессуального законодательства.
13. Юридически значимые сообщения
13.1. Заявления, уведомления и претензии направляются по адресам, указанным в реквизитах, заказным письмом, вручением под расписку либо на согласованные адреса электронной почты (сообщения с них признаются исходящими от стороны). Сообщение считается доставленным и в случаях, когда оно поступило адресату, но не было вручено по зависящим от него причинам (ст. 165.1 ГК РФ). О смене реквизитов сторона уведомляет в течение 5 рабочих дней; риск неуведомления несёт сменившая сторона.
14. Заключительные положения
14.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств. Изменения и дополнения — в письменной форме за подписью обеих сторон. Недействительность отдельного условия не влечёт недействительности договора в целом (ст. 180 ГК РФ). Во всём, не урегулированном договором, стороны руководствуются законодательством РФ. Договор составлен в двух экземплярах равной силы.
15. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель Исполнитель: __________
Дата рождения: __________
Паспорт: __________, выдан __________ __________
Адрес места жительства: __________ | Заказчик Заказчик: __________
Дата рождения: __________
Паспорт: __________, выдан __________ __________
Адрес места жительства: __________ |
| Исполнитель ____________ / ________ | Заказчик ____________ / ________ |
