Разделы
Укажите, кто заключает документ. От типа стороны зависят реквизиты: покажем только нужные.
| г. Москва | «2» сентября 2026 г. |
__________, __________ г.р., паспорт __________, выдан __________ __________, зарегистрирован(-а) по адресу: __________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», а также __________, __________ г.р., паспорт __________, выдан __________ __________, зарегистрирован(-а) по адресу: __________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. __________ (Подрядчик) обязуется по заданию __________ (Заказчик) выполнить работы: __________ — и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Место выполнения работ: __________.
1.3. Результат, подлежащий передаче Заказчику: __________.
1.4. Объём, содержание и требования к результату определяются настоящим договором, заданием и сметой.
1.5. Способы выполнения задания Подрядчик определяет самостоятельно, если договором не установлено иное.
1.6. Работы считаются выполненными надлежащим образом, если результат соответствует согласованным требованиям и пригоден для использования по назначению.
2.1. Начало работ — __________, окончание работ — __________.
2.2. Подрядчик приступает к работам после выполнения Заказчиком встречных обязанностей, необходимых для их начала.
2.3. Работы могут быть завершены досрочно при условии согласования с Заказчиком даты досрочной приёмки, досрочно выполненные работы принимаются и оплачиваются на условиях настоящего договора.
2.4. Нарушение конечного срока даёт Заказчику право требовать возмещения убытков, а при утрате интереса к исполнению — отказаться от принятия исполнения.
2.5. Подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.
2.6.1. Сроки выполнения работ продлеваются соразмерно времени задержки в случаях просрочки Заказчика в передаче объекта, материалов, документации или в предоставлении доступа, приостановления работ по основаниям, предусмотренным договором и законом, а также действия обстоятельств непреодолимой силы.
2.6.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о наступлении таких обстоятельств в течение трёх рабочих дней с момента, когда он узнал о них.
2.6.3. Продление срока оформляется дополнительным соглашением, а при уклонении Заказчика от его подписания срок считается продлённым на период документально подтверждённой задержки.
3.1. Цена работ составляет __________.
3.2. Цена включает вознаграждение Подрядчика и компенсацию его издержек, в том числе стоимость материалов и оборудования, если они предоставляются Подрядчиком.
3.3. Цена является __________.
3.4. Если цена определена сметой, смета приобретает силу и становится частью договора с момента её подтверждения Заказчиком (Приложение № 2).
3.5. Все расчёты по договору производятся в рублях Российской Федерации.
3.6.1. Дополнительные работы, не учтённые заданием и сметой, выполняются только после письменного согласования их объёма, стоимости и влияния на сроки.
3.6.2. Подрядчик, обнаруживший необходимость дополнительных работ, обязан приостановить их выполнение и уведомить Заказчика, а при неполучении ответа в течение пяти рабочих дней — приостановить соответствующие работы с отнесением на Заказчика убытков, вызванных простоем.
3.6.3. Дополнительные работы, выполненные без согласования, оплате не подлежат, кроме случая, когда немедленные действия были необходимы в интересах Заказчика для предотвращения гибели или повреждения объекта.
3.6.4. Подписание акта на дополнительные работы не заменяет предварительного согласования их стоимости.
3.7.1. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше учтённых при определении цены, он сохраняет право на оплату по цене, предусмотренной договором, при условии, что экономия не повлияла на качество работ.
3.7.2. Заказчик вправе оспорить экономию, если докажет, что она достигнута за счёт применения материалов худшего качества или отступления от согласованной технологии.
3.7.3. Экономия, достигнутая за счёт предложенных Подрядчиком технических решений, между сторонами не распределяется.
4.1. Порядок оплаты: __________.
4.2. Оплата производится __________ в течение __________ рабочих дней с даты возникновения обязанности по оплате.
4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с его счёта либо с момента передачи наличных денег Подрядчику под расписку.
4.4. Заказчик вправе не производить оплату до устранения выявленных при приёмке недостатков, о которых заявлено в мотивированном отказе от подписания акта.
4.5. По требованию любой из сторон проводится сверка расчётов, акт сверки подписывается в течение пяти рабочих дней с даты получения.
5.1. Обеспечение работ материалами и оборудованием: __________.
5.2. Сторона, предоставляющая материалы и оборудование, отвечает за их качество, комплектность и своевременность передачи.
5.3. Подрядчик, выполняющий работы своим иждивением, несёт ответственность за ненадлежащее качество применённых материалов и оборудования, в том числе за обременение их правами третьих лиц.
5.4. Материалы, не соответствующие требованиям качества или технической документации, подлежат замене предоставившей их стороной в срок, не нарушающий график работ.
5.5. Подрядчик обязан применять материалы, имеющие документы, подтверждающие их соответствие обязательным требованиям, и по требованию Заказчика предъявлять такие документы.
5.6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и переданного для переработки имущества несёт сторона, их предоставившая.
5.6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.
5.6.3. При просрочке передачи или просрочке приёмки результата работ риск случайной гибели несёт сторона, допустившая просрочку.
5.6.4. Подрядчик обязан обеспечить сохранность результата работ и находящихся на объекте материалов до момента подписания акта приёмки.
6.1. Подрядчик принимает на себя перечисленные ниже обязанности и обеспечивает их исполнение на протяжении всего срока действия договора.
6.2.1. Выполнить работы в согласованном объёме, в установленные сроки и в соответствии с заданием, сметой и требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.
6.3.1. Обеспечить выполнение работ необходимым персоналом требуемой квалификации, собственным инструментом, оснасткой и техникой, если договором не предусмотрено иное.
6.4.1. Соблюдать на объекте требования охраны труда, пожарной, электрической и экологической безопасности, а также действующий у Заказчика пропускной и внутриобъектовый режим, с которым Подрядчик ознакомлен.
6.5.1. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по его письменному запросу в течение двух рабочих дней и незамедлительно сообщать об обстоятельствах, препятствующих исполнению.
6.6.1. Своевременно и за свой счёт устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного срока, если они возникли не по вине Заказчика.
6.7.1. Передать Заказчику вместе с результатом работ документы, необходимые для его эксплуатации: инструкции, паспорта, сертификаты, гарантийные талоны и исполнительные схемы.
6.8.1. Не разглашать сведения, ставшие известными в связи с исполнением договора, и не использовать имущество Заказчика в целях, не связанных с выполнением работ.
7.1. Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ, требовать своевременного предоставления материалов, документации, доступа на объект и иного предусмотренного договором содействия.
7.2. Подрядчик вправе требовать своевременной приёмки работ и подписания акта на основании представленных отчётных документов, а также своевременной оплаты выполненных работ.
7.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить, если нарушение Заказчиком встречных обязанностей препятствует исполнению, а также отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
7.4. Подрядчик вправе удерживать результат работ, а также принадлежащие Заказчику оборудование и переданные для переработки материалы до уплаты причитающихся ему сумм.
7.5. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, согласовав с Заказчиком дату досрочной приёмки.
8.1. Заказчик принимает на себя перечисленные ниже обязанности, исполнение которых необходимо для выполнения работ Подрядчиком.
8.2.1. Передать Подрядчику объект, фронт работ, техническую документацию и исходные данные, необходимые для начала и производства работ, в срок не позднее дня начала работ.
8.3.1. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ на объект в согласованные дни и часы, а при необходимости — оформление пропусков для работников Подрядчика.
8.4.1. Обеспечить возможность подключения к сетям электроснабжения и водоснабжения объекта в объёме, необходимом для выполнения работ, если иное не следует из задания.
8.5.1. Своевременно рассматривать поступившие от Подрядчика запросы, согласования и уведомления и давать на них ответ в срок не более пяти рабочих дней.
8.6.1. Осмотреть и принять результат работ в порядке и в сроки, установленные договором, и оплатить его.
8.7.1. Сообщать Подрядчику об обнаруженных отступлениях от условий договора и иных недостатках работ немедленно после их обнаружения.
9.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
9.2. Заказчик вправе запрашивать информацию о ходе и состоянии выполняемых работ и требовать представления надлежащим образом оформленной отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение.
9.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к работам или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
9.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении — отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счёт Подрядчика.
10.1. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата либо создающих невозможность завершения работ в срок.
10.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика либо продолживший работы, не дожидаясь ответа в разумный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства при предъявлении к нему требований.
10.3. Если Заказчик, несмотря на предупреждение, в разумный срок не заменит непригодные материалы, не изменит указания или не устранит препятствия, Подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
10.4. Уведомление о приостановлении направляется в письменной форме с указанием причин и предполагаемого срока простоя.
11.1. Заказчик обязан оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объёме и порядке, предусмотренных договором.
11.2. При неисполнении Заказчиком встречных обязанностей — непредоставлении материалов, документации, объекта или доступа — Подрядчик вправе не приступать к работам либо приостановить начатые работы.
11.3. В случаях, когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату указанной в договоре цены с учётом выполненной части работ.
11.4. Время простоя, вызванного нарушением Заказчиком встречных обязанностей, оплачивается Заказчиком в согласованном сторонами размере и продлевает сроки выполнения работ.
11.5. Подрядчик обязан документально фиксировать простой актом с указанием причины, даты начала и продолжительности.
12.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством применяемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
12.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику: не заявивший о таких отступлениях Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
12.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе контроля указания Заказчика, если они не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в его деятельность.
12.4. Заказчик вправе привлечь для контроля независимого специалиста, письменно уведомив Подрядчика и сообщив объём полномочий такого лица.
13.1. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности результата с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы.
13.2. Приёмка оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 7), подписываемым обеими сторонами.
13.3. Заказчик, обнаруживший при приёмке отступления от договора или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и зафиксировать недостатки в акте.
13.4. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приёмки.
13.5. О скрытых недостатках Заказчик извещает Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.
13.6. Датой выполнения работ считается дата подписания акта сдачи-приёмки либо дата составления одностороннего акта.
13.7.1. При наличии замечаний Заказчик направляет мотивированный отказ от приёмки с перечнем недостатков и предлагаемым сроком их устранения.
13.7.2. Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, доработки выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты, если недостатки возникли по его вине.
13.7.3. После устранения недостатков работы предъявляются к повторной приёмке в общем порядке.
13.7.4. Недостатки, не отражённые в мотивированном отказе, считаются отсутствующими, за исключением скрытых недостатков.
13.8.1. Если Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ в течение пяти рабочих дней с даты его получения, работы считаются принятыми, а акт — подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
13.8.2. Односторонний акт является основанием для оплаты и может быть признан судом недействительным лишь при обоснованности мотивов отказа от подписания.
13.8.3. При уклонении Заказчика от принятия результата Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда результат должен был быть передан, и после двукратного письменного предупреждения продать результат работ, а вырученную сумму за вычетом причитающихся ему платежей внести в депозит нотариуса.
13.8.4. Фактическое использование Заказчиком результата работ признаётся его приёмкой.
14.1. Качество выполненных работ должно соответствовать условиям договора, технической документации, требованиям технических регламентов и обязательных стандартов, а при отсутствии таких требований — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
14.2. Результат работ должен в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если оно не установлено — для обычного использования результата работы такого рода.
14.3. Подрядчик подтверждает, что применяемые им технологии, материалы и оборудование позволяют достичь согласованных сторонами показателей качества.
14.4. Помимо обязательных требований стороны согласовали соблюдение технологии, установленной производителем применяемых материалов, отсутствие видимых дефектов отделки и соответствие геометрии конструкций проектным значениям.
15.1. Гарантийный срок на результат работ составляет __________ месяцев и исчисляется с даты подписания акта сдачи-приёмки.
15.2. Гарантия распространяется на всё, составляющее результат работ, включая применённые Подрядчиком материалы и оборудование, если иной гарантийный срок не установлен их изготовителем.
15.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого результат не мог использоваться из-за недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
15.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока Заказчик направляет Подрядчику уведомление, а Подрядчик обязан в течение трёх рабочих дней обеспечить явку представителя для составления акта и приступить к устранению недостатков в согласованный срок.
15.5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нормального износа, нарушения правил эксплуатации, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.
16.1. Если работы выполнены с отступлениями от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.
16.2. Право на возмещение расходов на самостоятельное устранение Заказчик реализует, предварительно уведомив Подрядчика и предоставив ему срок для устранения.
16.3. Если отступления и недостатки являются существенными и неустранимыми либо не устранены в назначенный Заказчиком срок, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
16.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков, вызванных просрочкой исполнения.
16.5. Срок исковой давности по требованиям, связанным с ненадлежащим качеством работ, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений — три года.
17.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
17.2.1. За нарушение начального, конечного или промежуточного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __________ процента от цены работ за каждый день просрочки.
17.2.2. Общий размер неустойки за просрочку выполнения работ не может превышать __________ процентов цены работ.
17.2.3. Неустойка начисляется с первого дня, следующего за днём истечения соответствующего срока, и уплачивается на основании письменного требования.
17.3.1. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере __________ процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
17.3.2. Если стороны не согласовали размер договорной неустойки, на сумму долга начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке Банка России.
17.3.3. Начисление процентов и неустойки одновременно за один и тот же период не допускается.
17.4.1. За вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что вред причинён вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
17.4.2. Подрядчик возмещает Заказчику суммы, взысканные с него третьими лицами в связи с действиями Подрядчика, а также причинённые этим убытки.
17.4.3. Подрядчик возмещает ущерб, причинённый имуществу Заказчика, не входящему в объём работ, в полном размере на основании двустороннего акта или заключения специалиста.
17.5.1. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону от исполнения обязательства в натуре.
17.5.2. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
17.5.3. Сторона не несёт ответственности, если докажет, что нарушение вызвано неисполнением встречных обязательств другой стороной.
17.5.4. Ответственность сторон в виде возмещения упущенной выгоды ограничивается ценой работ, за исключением случаев умышленного нарушения; данное ограничение не применяется к обязательствам по возмещению вреда жизни и здоровью граждан и к ответственности перед Заказчиком-потребителем.
18.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
18.2. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие у стороны денежных средств, нарушение обязанностей её контрагентами и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.
18.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана письменно известить другую сторону о наступлении и о прекращении таких обстоятельств в течение десяти календарных дней, приложив подтверждающие документы.
18.4. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
18.5. Если такие обстоятельства действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от договора, произведя расчёты за фактически выполненные работы.
19.1. Изменения и дополнения к договору действительны при условии совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными представителями сторон.
19.2. Условия договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон путём подписания дополнительного соглашения, вступающего в силу с момента его подписания.
19.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
19.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов, наименования и иных существенных сведений в течение трёх рабочих дней, до получения такого извещения исполнение по прежним реквизитам считается надлежащим.
20.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а также в результате одностороннего отказа в случаях, предусмотренных договором и законом.
20.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе и возместив убытки, причинённые прекращением договора, в пределах разницы между ценой работ и выплаченной суммой.
20.3. Подрядчик вправе отказаться от договора при неисполнении Заказчиком встречных обязанностей, при отказе Заказчика заменить непригодные материалы или изменить указания, а также при просрочке оплаты более тридцати календарных дней.
20.4. Сторона, заявляющая об отказе, направляет письменное уведомление, договор считается прекращённым по истечении десяти календарных дней с даты его получения, если в уведомлении не указан более поздний срок.
20.5. При прекращении договора до приёмки результата Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершённой работы с компенсацией Подрядчику произведённых затрат.
20.6. Стороны в течение пятнадцати рабочих дней подписывают акт о фактически выполненных работах и производят окончательные взаиморасчёты.
21.1. Юридически значимые сообщения направляются по адресам, указанным в реквизитах сторон, заказным письмом с уведомлением о вручении, вручением под подпись либо на адреса электронной почты сторон.
21.2. Сообщение, направленное по адресу, указанному в договоре, считается доставленным и в тех случаях, когда оно не было вручено или сторона не ознакомилась с ним по обстоятельствам, зависящим от неё.
21.3. Стороны признают юридическую силу за документами и сообщениями, направленными по электронной почте, указанной в реквизитах, при условии возможности установить отправителя.
21.4. Оперативная переписка по вопросам хода работ может вестись в мессенджерах по номерам телефонов, указанным в реквизитах, но не заменяет письменной формы для уведомлений об отказе от договора, о приёмке работ и для претензий.
22.1. Споры и разногласия стороны стремятся урегулировать путём переговоров.
22.2. Соблюдение претензионного порядка обязательно: претензия направляется в письменной форме, срок ответа составляет __________ календарных дней с даты её получения.
22.3. Неурегулированные споры передаются на разрешение суда __________.
22.4. Если Заказчик является гражданином-потребителем, он вправе предъявить иск по своему выбору — по месту своего жительства, месту заключения или исполнения договора либо по месту нахождения ответчика, и условия договора об изменении подсудности к нему не применяются.
22.5. Расходы на оплату услуг представителя, экспертизу и государственную пошлину относятся на проигравшую сторону.
22.6. Стороны вправе привлечь независимого эксперта для определения объёма и качества выполненных работ, расходы на экспертизу распределяются по её результатам.
23.1. Каждая сторона заверяет, что обладает необходимой правоспособностью и полномочиями на заключение и исполнение договора и получила все требуемые согласия и одобрения.
23.2. Подрядчик заверяет, что располагает необходимыми ресурсами, персоналом и допусками для выполнения работ и что сведения о его правовом и налоговом статусе достоверны.
23.3. Заказчик заверяет, что обладает правами на объект, позволяющими выполнять на нём работы, и что выполнение работ не нарушает прав третьих лиц и требований законодательства.
23.4. Стороны подтверждают, что не находятся в процедуре банкротства или ликвидации и в отношении их имущества не приняты обеспечительные меры, препятствующие исполнению.
23.5. Сторона, давшая недостоверные заверения, обязана возместить другой стороне причинённые этим убытки и уплатить предусмотренную договором неустойку.
24.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
24.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
24.3. Во всём, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
24.4. Недействительность отдельного условия не влечёт недействительности договора в целом, стороны заменяют такое условие действительным, максимально близким по смыслу.
24.5. Все предшествующие переговоры, переписка и предварительные договорённости по предмету договора утрачивают силу с момента его подписания.
24.6. Неотъемлемыми частями договора являются согласованные сторонами приложения, указанные в тексте.
Заказчик __________ Дата рождения: __________ Паспорт: __________, выдан __________ __________ Адрес места жительства: __________ Заказчик ____________ / ________ | Подрядчик __________ Дата рождения: __________ Паспорт: __________, выдан __________ __________ Адрес места жительства: __________ Подрядчик ____________ / ________ |
Задание определяет виды, объёмы и требования к работам, выполняемым по договору, и является его неотъемлемой частью.
| № | Вид работ | Ед. изм. | Объём | Требования к результату |
|---|---|---|---|---|
Применяемые материалы и оборудование, согласованные сторонами: ______________________________________.
Особые условия производства работ (режим, ограничения, требования к персоналу): ______________________________________.
Исходные данные и документы, переданные Заказчиком: ______________________________________.
Задание подписано обеими сторонами и вступает в силу одновременно с договором.
Смета определяет состав, объём и стоимость работ и материалов.
| № | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
Стоимость работ: ______________________ руб.
Стоимость материалов и оборудования Подрядчика: ______________________ руб.
Всего по смете: ______________________ руб.
Смета составлена в соответствии с условием договора о виде цены; при твёрдой цене итог сметы изменению не подлежит, при приблизительной — уточняется по фактически выполненному объёму.
График определяет последовательность, сроки и стоимость этапов работ.
| № этапа | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания | Стоимость этапа, руб. |
|---|---|---|---|---|
Результат каждого этапа сдаётся отдельным актом.
Перенос сроков отдельного этапа допускается только по письменному соглашению сторон и оформляется новой редакцией графика.
Заказчик передал, а Подрядчик принял объект (помещение, площадку, имущество) для выполнения работ по договору.
Адрес объекта: ______________________________________.
Состояние объекта на момент передачи, имеющиеся повреждения и особенности: ______________________________________.
| № | Передаваемое имущество, ключи, пропуска | Кол-во | Состояние | Примечание |
|---|---|---|---|---|
Показания приборов учёта на дату передачи: электроэнергия ____________, вода ____________.
Объект пригоден для производства работ, замечания сторон отсутствуют либо изложены выше.
Подписи сторон: Заказчик ______________ / Подрядчик ______________.
Заказчик передал, а Подрядчик принял для использования при выполнении работ следующие материалы и оборудование.
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость, руб. | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
Всего передано на сумму: ______________________ руб.
Подрядчик обязан использовать переданное экономно, представить отчёт об израсходовании и возвратить остаток.
Отчёт об израсходовании материалов представляется одновременно с актом сдачи-приёмки выполненных работ.
Подписи сторон: Заказчик ______________ / Подрядчик ______________.
Ведомость фиксирует выявленные дефекты и перечень работ, необходимых для их устранения.
Объект осмотра: ______________________________________.
Дата осмотра: «____» ______________ 20____ г.
| № | Место и описание дефекта | Причина | Необходимые работы | Ориентировочная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
Ведомость составлена совместно сторонами и является основанием для согласования объёма и стоимости работ.
Подписи сторон: Заказчик ______________ / Подрядчик ______________.
Подрядчик сдал, а Заказчик принял результат работ по договору.
Период выполнения работ: с «____» ______________ 20____ г. по «____» ______________ 20____ г.
| № | Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Объём | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
Всего выполнено работ на сумму: ______________________ руб.
Ранее выплаченный аванс: ______________________ руб. Подлежит оплате: ______________________ руб.
Работы выполнены в полном объёме и в согласованные сроки, качество работ соответствует условиям договора.
Замечания Заказчика: ______________________________________.
Гарантийный срок на принятый результат исчисляется с даты подписания настоящего акта.
Стороны взаимных претензий по объёму, качеству и срокам не имеют, за исключением указанных выше.
Подписи сторон: Заказчик ______________ / Подрядчик ______________.
Ответы и заполненные поля вернутся к исходным
Договор подряда·81 частей
Сохраним документ в вашем кабинете
Формат файла