Разделы
Word, PDF, ODT и RTF без водяного знака · разовая оплата
Заполняете онлайн — это ≈13 мин, оплата в конце. Посмотреть весь текст до оплаты — в образце.
Укажите, кто заключает документ. От типа стороны зависят реквизиты: покажем только нужные.
| г. Москва | «24» октября 2026 г. |
__________, __________ г.р., паспорт __________, выдан __________ __________, зарегистрирован(-а) по адресу: __________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», а также __________, __________ г.р., паспорт __________, выдан __________ __________, зарегистрирован(-а) по адресу: __________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы: __________ — и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его ГК РФ ст. 702Договор подряда.
1.2. Место выполнения работ: __________.
1.3. Результат работ, передаваемый Заказчику: __________.
1.4. Объём и содержание работ определяются настоящим договором и сметой (Приложение № 1).
1.5. Способ выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно, если договором не предусмотрено иное ГК РФ ст. 703Работы, выполняемые по договору подряда.
2.1. Начало работ — __________.
2.2. Окончание работ — __________.
2.3. Подрядчик отвечает за нарушение начального, конечного и промежуточных сроков выполнения работ ГК РФ ст. 708Сроки выполнения работ (применяется к услугам).
2.4. Сроки продлеваются соразмерно задержке, если Заказчик просрочил передачу объекта, материалов, документации или предоставление доступа либо работы приостановлены по основаниям, предусмотренным законом и договором ГК РФ ст. 719Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда.
2.5. О таких обстоятельствах Подрядчик письменно уведомляет Заказчика в течение трёх рабочих дней с момента, когда узнал о них.
2.6. Досрочное выполнение работ допускается с согласия Заказчика.
3.1. Цена работ составляет __________ ГК РФ ст. 709Цена работы.
3.2. Цена включает вознаграждение Подрядчика и компенсацию его издержек, в том числе стоимость материалов и оборудования, если их предоставляет Подрядчик.
3.3. Цена определена сметой (Приложение № 1).
3.4. Цена является твёрдой: Подрядчик не вправе требовать её увеличения, а Заказчик — уменьшения, в том числе если в момент заключения договора нельзя было предусмотреть полный объём работ или необходимые расходы.
3.5. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, а также услуг третьих лиц, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик вправе требовать увеличения цены, а при отказе Заказчика — расторжения договора.
3.6. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше учтённых при определении цены, Подрядчик сохраняет право на оплату по цене договора, если Заказчик не докажет, что экономия повлияла на качество работ ГК РФ ст. 710Экономия подрядчика.
4.1. Работы, не учтённые договором и сметой, выполняются только после письменного согласования их объёма, стоимости и сроков.
4.2. Обнаружив необходимость дополнительных работ, Подрядчик сообщает об этом Заказчику и при неполучении ответа в течение пяти рабочих дней приостанавливает соответствующие работы.
4.3. Дополнительные работы, выполненные без согласования, оплате не подлежат, кроме случаев, когда немедленные действия были необходимы в интересах Заказчика для предотвращения гибели или повреждения объекта ГК РФ ст. 743Техническая документация и смета.
5.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере __________ % цены работ в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора, а оставшуюся часть цены — в течение __________ с даты подписания акта сдачи-приёмки.
5.2. Оплата производится безналичным переводом на расчётный счёт Подрядчика.
5.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счёт Подрядчика, а при расчётах наличными — с момента их передачи под расписку.
5.4. Аванс засчитывается в счёт оплаты работ; при прекращении договора неотработанный аванс возвращается Заказчику в течение десяти рабочих дней с даты предъявления требования ГК РФ ст. 1102Обязанность возвратить неосновательное обогащение.
6.1. Подрядчик применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и самостоятельно уплачивает налог с полученного вознаграждения; Заказчик налоговым агентом не является и страховые взносы с выплат Подрядчику не начисляет 422-ФЗ ст. 6Объект налогообложения НПД.
6.2. Подрядчик формирует чек в приложении «Мой налог» при получении каждой оплаты и передаёт его Заказчику в электронной форме или на бумаге 422-ФЗ ст. 14Порядок передачи чека самозанятым.
6.3. Подрядчик незамедлительно письменно сообщает Заказчику о снятии с учёта в качестве плательщика налога на профессиональный доход.
6.4. Подрядчик подтверждает, что не состоял с Заказчиком в трудовых отношениях в течение двух лет, предшествующих заключению договора.
6.5. При непередаче или аннулировании чека Подрядчик возмещает Заказчику доначисленные налоги, страховые взносы, пени и штрафы.
7.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами ГК РФ ст. 704Выполнение работы иждивением подрядчика.
7.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их качество и за обременение их правами третьих лиц ГК РФ ст. 704Выполнение работы иждивением подрядчика.
7.3. Подрядчик применяет материалы, имеющие документы о соответствии обязательным требованиям, и по требованию Заказчика предъявляет эти документы.
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и переданной для переработки вещи несёт предоставившая их Сторона ГК РФ ст. 705Распределение рисков между сторонами.
8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.
8.3. При просрочке передачи или приёмки результата работ риски несёт Сторона, допустившая просрочку.
9.1. Выполнить работы в согласованном объёме и в установленные сроки в соответствии с договором и требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.
9.2. Обеспечить выполнение работ персоналом необходимой квалификации, собственным инструментом, оснасткой и техникой, если договором не предусмотрено иное.
9.3. Соблюдать на объекте требования охраны труда, пожарной, электрической и экологической безопасности.
9.4. Информировать Заказчика о ходе работ по его письменному запросу в течение двух рабочих дней и незамедлительно сообщать об обстоятельствах, препятствующих исполнению.
9.5. Устранять за свой счёт недостатки, выявленные при приёмке и в течение гарантийного срока, если они возникли не по вине Заказчика.
9.6. Передать Заказчику вместе с результатом работ документы, необходимые для его использования: инструкции, паспорта, сертификаты, гарантийные талоны и исполнительные схемы.
9.7. Не использовать имущество Заказчика в целях, не связанных с выполнением работ.
10.1. Требовать своевременной приёмки и оплаты выполненных работ.
10.2. Удерживать результат работ, а также оборудование и материалы Заказчика до уплаты причитающихся Подрядчику сумм ГК РФ ст. 712Право подрядчика на удержание.
10.3. Выполнить работы досрочно, согласовав с Заказчиком дату досрочной приёмки.
11.1. Передать Подрядчику объект, фронт работ, документацию и исходные данные, необходимые для начала работ, не позднее дня начала работ.
11.2. Обеспечить Подрядчику доступ на объект в согласованные дни и часы и возможность подключения к сетям электроснабжения и водоснабжения в объёме, необходимом для работ.
11.3. Рассматривать запросы и уведомления Подрядчика и отвечать на них не позднее пяти рабочих дней.
11.4. Осмотреть и принять результат работ в порядке и сроки, установленные договором, и оплатить его ГК РФ ст. 720Приёмка заказчиком результата работ.
12.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к работам или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков ГК РФ ст. 715Права заказчика во время выполнения работы.
12.2. Если в ходе работ станет очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении — отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счёт Подрядчика ГК РФ ст. 715Права заказчика во время выполнения работы.
13.1. Подрядчик выполняет работы лично, без привлечения субподрядчиков ГК РФ ст. 706Генеральный подрядчик и субподрядчик.
13.2. Привлечение третьих лиц без согласия Заказчика является существенным нарушением договора и даёт Заказчику право отказаться от него с возмещением убытков.
14.1. Подрядчик подтверждает, что привлекаемые им работники имеют необходимую квалификацию, прошли обучение по охране труда и имеют допуски к работам на высоте, огневым и иным работам повышенной опасности.
14.2. Подрядчик обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, оформляет наряды-допуски и назначает ответственного за безопасное производство работ.
14.3. Ответственность за нарушение требований охраны труда и безопасности при выполнении работ, включая вред жизни и здоровью работников, несёт Подрядчик.
15.1. Вывоз строительного мусора и отходов, образовавшихся при выполнении работ, входит в обязанности Подрядчика и в цену работ.
15.2. Отходы складируются только в местах, согласованных с Заказчиком, без загромождения проездов и путей эвакуации.
15.3. По окончании работ Подрядчик убирает объект и прилегающую территорию.
16.1. Подрядчик немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы, если обнаружит непригодность или недоброкачественность материалов, оборудования или документации Заказчика, возможные неблагоприятные последствия выполнения указаний Заказчика о способе работ либо иные не зависящие от Подрядчика обстоятельства, угрожающие годности или прочности результата ГК РФ ст. 716Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить.
16.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика или продолживший работы, не дожидаясь ответа в разумный срок, не вправе ссылаться на эти обстоятельства.
16.3. Если Заказчик, несмотря на предупреждение, в разумный срок не заменит непригодные материалы, не изменит указания и не устранит иные обстоятельства, Подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
17.1. Заказчик оказывает Подрядчику содействие в выполнении работ в объёме и порядке, предусмотренных договором ГК РФ ст. 718Содействие заказчика.
17.2. Если неисполнение Заказчиком встречных обязанностей препятствует исполнению договора, Подрядчик вправе не приступать к работам, приостановить начатые работы либо отказаться от договора и потребовать возмещения убытков ГК РФ ст. 719Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда.
17.3. Простой, вызванный нарушением Заказчиком встречных обязанностей, Подрядчик фиксирует актом с указанием причины и продолжительности; сроки работ продлеваются на время простоя.
18.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика ГК РФ ст. 715Права заказчика во время выполнения работы.
18.2. Заказчик, обнаруживший при проверке отступления от договора, которые могут ухудшить качество работ, немедленно заявляет о них Подрядчику; не заявивший об этом Заказчик теряет право ссылаться на обнаруженные им недостатки.
18.3. Заказчик вправе привлечь для контроля независимого специалиста, письменно уведомив Подрядчика о его полномочиях.
19.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о готовности результата с участием Подрядчика осматривает и принимает выполненные работы ГК РФ ст. 720Приёмка заказчиком результата работ.
19.2. Приёмка оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ по форме Приложение № 2, подписываемым обеими Сторонами.
19.3. Обнаружив при приёмке отступления от договора или иные недостатки, Заказчик немедленно заявляет о них Подрядчику и указывает их в акте или в мотивированном отказе от подписания акта с предложенным сроком устранения.
19.4. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приёмки (явные недостатки).
19.5. Недостатки, выявленные при приёмке, Подрядчик устраняет безвозмездно, после чего работы предъявляются к приёмке повторно.
20.1. Если Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты получения акта не подписал его и не направил мотивированный отказ, Подрядчик вправе составить односторонний акт, который является основанием для оплаты.
20.2. При уклонении Заказчика от принятия результата Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда результат должен был быть передан, и при двукратном предупреждении Заказчика продать результат работ, а вырученную сумму за вычетом причитающихся Подрядчику платежей внести в депозит ГК РФ ст. 720Приёмка заказчиком результата работ.
21.1. Качество работ должно соответствовать условиям договора, а при их отсутствии или неполноте — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода ГК РФ ст. 721Качество работы.
21.2. Результат работ в момент передачи Заказчику должен обладать свойствами, указанными в договоре, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования.
21.3. Работы выполняются с соблюдением обязательных требований и технологии, установленной производителями применяемых материалов.
22.1. Гарантийный срок на результат работ составляет __________ с даты подписания акта сдачи-приёмки ГК РФ ст. 722Гарантия качества работы.
22.2. Гарантия распространяется на всё, что составляет результат работ, включая применённые Подрядчиком материалы и оборудование.
22.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результат не мог использоваться из-за недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
22.4. Получив уведомление о недостатке, Подрядчик в течение трёх рабочих дней направляет представителя для составления двустороннего акта и устраняет недостаток в согласованный срок.
22.5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нормального износа, нарушения правил эксплуатации, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
23.1. Если работа выполнена с отступлениями от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков ГК РФ ст. 723Ответственность за ненадлежащее качество.
23.2. Если недостатки существенны и неустранимы либо не устранены в разумный срок, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
23.3. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением убытков, причинённых просрочкой.
23.4. Срок исковой давности по требованиям в связи с ненадлежащим качеством работ составляет один год, а в отношении зданий и сооружений — три года ГК РФ ст. 725Давность по искам о ненадлежащем качестве работы.
24.1. За нарушение начального, конечного или промежуточного срока работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __________ % от цены работ за каждый день просрочки, но не более __________ % цены работ ГК РФ ст. 330Неустойка.
24.2. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере __________ % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
24.3. Подрядчик отвечает за вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при выполнении работ, и возмещает Заказчику суммы, взысканные с него в связи с действиями Подрядчика ГК РФ ст. 1064Общие основания ответственности за вред.
24.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательства в натуре; убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой ГК РФ ст. 394Убытки и неустойка.
25.1. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы; отсутствие денежных средств и нарушения контрагентов к ней не относятся ГК РФ ст. 401Основания ответственности за нарушение обязательств.
25.2. Сторона письменно извещает другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в течение десяти календарных дней; сроки исполнения отодвигаются на время их действия.
25.3. Если такие обстоятельства действуют более двух месяцев, каждая Сторона вправе отказаться от договора с оплатой фактически выполненных работ.
26.1. Изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами ГК РФ ст. 452Порядок изменения и расторжения договора.
26.2. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
26.3. Об изменении адресов и реквизитов Стороны извещают друг друга в течение трёх рабочих дней.
27.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе, и возместив убытки в пределах разницы между ценой работ и выплаченной частью ГК РФ ст. 717Отказ заказчика от исполнения договора.
27.2. Подрядчик вправе отказаться от договора в случаях, предусмотренных статьями 716 и 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, и при просрочке оплаты более чем на тридцать календарных дней.
27.3. Сторона, отказывающаяся от договора, направляет другой Стороне письменное уведомление; договор прекращается с даты его получения, если в уведомлении не указан более поздний срок ГК РФ ст. 450.1Отказ от договора (исполнения договора).
27.4. При прекращении договора Стороны в течение пятнадцати рабочих дней подписывают акт о фактически выполненных работах и производят окончательные расчёты.
28.1. Юридически значимые сообщения направляются по адресам Сторон, указанным в договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении, вручаются под подпись или направляются по электронной почте, указанной в реквизитах.
28.2. Уведомления об отказе от договора, о приёмке работ и претензии направляются на бумаге.
28.3. Сообщение считается доставленным и в том случае, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или он не ознакомился с ним ГК РФ ст. 165.1Юридически значимые сообщения.
29.1. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию; срок ответа — __________ с даты её получения.
29.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение суда по месту нахождения ответчика.
29.3. Заказчик-потребитель вправе предъявить иск в суд по своему выбору в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
30.1. Каждая Сторона заверяет, что обладает полномочиями на заключение договора и не находится в процедуре банкротства или ликвидации ГК РФ ст. 431.2Заверения об обстоятельствах.
30.2. Подрядчик заверяет, что располагает ресурсами, персоналом и допусками для выполнения работ, а сведения о его налоговом статусе достоверны.
30.3. Заказчик заверяет, что имеет права на объект, позволяющие выполнять на нём работы.
30.4. Сторона, давшая недостоверные заверения, возмещает другой Стороне причинённые этим убытки.
31.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
31.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
31.3. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
31.4. Во всём, что не урегулировано договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Заказчик __________ Дата рождения: __________ Паспорт: __________, выдан __________ __________ Адрес места жительства: __________ Заказчик ____________ / ________ | Подрядчик __________ Дата рождения: __________ Паспорт: __________, выдан __________ __________ Адрес места жительства: __________ Подрядчик ____________ / ________ |
| № | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| Итого | |||||
Цена является твёрдой: итог сметы изменению не подлежит.
| Заказчик | __________ | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Подрядчик | __________ | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| __________ | «____» ______________ 20___ г. |
Подрядчик сдал, а Заказчик принял результат работ по договору подряда от __________: __________.
Работы выполнены в период с «____» ______________ 20___ г. по «____» ______________ 20___ г.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| Итого | ||||
| Ранее оплачено (аванс), руб. |
| Подлежит оплате, руб. |
| Замечания Заказчика |
Гарантийный срок на результат работ исчисляется с даты подписания настоящего акта.
| Заказчик | __________ | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Подрядчик | __________ | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
Ответы и заполненные поля вернутся к исходным
Договор подряда·54 частей
Сохраним документ в вашем кабинете
Формат файла