Контракт (закупки) с единственным поставщиком

3.1. Приёмка результатов — с оформлением документа о приёмке в ЕИС (электронное актирование, ст. 94 44-ФЗ): поставщик формирует документ в ЕИС, заказчик в срок не более 20 рабочих дней подписывает его либо мотивированный отказ.

3.2. Для проверки результатов заказчик проводит экспертизу (своими силами или с привлечением экспертов).

3.3. Скрытые недостатки — акт с участием поставщика; уведомление о выявленных недостатках направляется через ЕИС.

4.1. Неустойки — по правилам постановления Правительства РФ № 1042 и ст. 34 44-ФЗ: пеня поставщику — 1/300 ключевой ставки ЦБ от цены (за вычетом исполненного) за каждый день просрочки; штрафы за ненадлежащее исполнение неденежных обязательств — в фиксированных размерах в зависимости от цены контракта; пеня заказчику за просрочку оплаты — 1/300 ключевой ставки.

4.2. Общая сумма неустоек стороне не может превышать цену контракта.

4.3. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательства.

5.1. Обеспечение исполнения контракта: __________ (ст. 96 44-ФЗ) — возвращается (прекращается) после исполнения обязательств; при уменьшении — пропорционально исполненному.

5.2. Независимая гарантия должна соответствовать ст. 45 44-ФЗ и типовой форме.

6.1. Расторжение — по соглашению сторон, по решению суда, при одностороннем отказе в порядке ст. 95 44-ФЗ: решение об отказе вступает в силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления (размещение в ЕИС); при устранении нарушений в этот срок (однократно) заказчик обязан отменить решение.

6.2. Односторонний отказ заказчика влечёт включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на 2 года — с запретом участия в закупках.

6.3. Споры — претензионный порядок, арбитражный суд по месту заказчика.