Разделы
Word, PDF, ODT и RTF без водяного знака · разовая оплата
Заполняете онлайн — это ≈8 мин, оплата в конце. Посмотреть весь текст до оплаты — в образце.
Укажите, кто заключает документ. От типа стороны зависят реквизиты: покажем только нужные.
| г. Москва | «23» октября 2026 г. |
__________ в лице __________ __________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», а также __________ в лице __________ __________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик (подрядчик, исполнитель)», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.1. __________ обязуется поставить товар, выполнить работы или оказать услуги: __________ — в соответствии с описанием объекта закупки и спецификацией (приложение к контракту), а __________ — принять результат и оплатить его.
1.2. Закон, по которому проведена закупка: __________; способ определения поставщика: __________.
1.3. Контракт заключён на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и заявкой участника, с которым заключается контракт; эти условия не могут быть изменены при заключении.
2.1. Код указывается в контракте, во всех документах об исполнении и в платёжных документах.
2.2. Сведения о заключении контракта, о его изменении, об исполнении и о расторжении направляются заказчиком в реестр контрактов в установленные законом сроки (44-ФЗ ст. 103Реестр контрактов).
2.3. Поставщик обязан предоставлять заказчику сведения и документы, необходимые для формирования информации в реестре контрактов, в течение трёх рабочих дней с даты запроса.
2.4. Расхождение сведений реестра с условиями контракта устраняется заказчиком путём внесения изменений в реестровую запись.
3.1. Цена контракта: __________.
3.2. Цена является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; изменение цены допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом.
3.3. Порядок оплаты: __________.
3.4. В цену включены все расходы поставщика, в том числе стоимость товара, работ и услуг, доставка, погрузка и разгрузка, сборка, страхование, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей.
3.5. Оплата производится в безналичном порядке по реквизитам, указанным в разделе реквизитов сторон.
4.1. Заказчик оплачивает поставленный товар, выполненные работы или оказанные услуги в срок, не превышающий предельного срока оплаты, установленного законом о контрактной системе, исчисляемого с даты подписания документа о приёмке (44-ФЗ ст. 94Особенности исполнения контракта).
4.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счёта заказчика.
4.3. При оплате по этапам расчёт производится за фактически принятый объём по каждому этапу отдельно.
4.4. Заказчик вправе удержать из суммы оплаты начисленную и не оспоренную поставщиком неустойку, уведомив его об этом письменно.
4.5. Просрочка оплаты влечёт начисление пени в размере, установленном законом, за каждый день просрочки (ГК РФ ст. 395Проценты за пользование чужими денежными средствами).
5.1. Срок исполнения контракта: __________.
5.2. Досрочное исполнение допускается по письменному согласованию с заказчиком.
5.3. Срок исполнения продлевается только в случаях, прямо предусмотренных законом; продление оформляется дополнительным соглашением (44-ФЗ ст. 95Изменение, расторжение контракта).
5.4. Обязательство считается исполненным в срок, если документ о приёмке сформирован поставщиком в единой информационной системе не позднее последнего дня срока (ГК РФ ст. 314Срок исполнения обязательства).
6.1. Исполнить обязательства лично либо с привлечением соисполнителей в случаях, допускаемых контрактом, обеспечив соответствие результата описанию объекта закупки.
6.2. Своевременно формировать и подписывать документы о приёмке в единой информационной системе и представлять заказчику документы, подтверждающие качество.
6.3. Устранять выявленные недостатки в срок __________ рабочих дней с даты получения требования заказчика, если сторонами не согласован иной срок.
6.4. Незамедлительно письменно уведомлять заказчика об обстоятельствах, создающих невозможность исполнения контракта в срок.
6.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и пропускного режима на территории заказчика.
6.6. Поддерживать соответствие требованиям к участникам закупки в течение всего срока исполнения контракта (44-ФЗ ст. 31Требования к участникам закупки).
7.1. Обеспечить приёмку результатов исполнения в порядке и сроки, установленные контрактом, и провести экспертизу.
7.2. Оплатить принятый результат в срок, установленный контрактом и законом.
7.3. Предоставить поставщику доступ на объект, а также документы и сведения, необходимые для исполнения контракта.
7.4. Своевременно направлять сведения об исполнении контракта в реестр контрактов (44-ФЗ ст. 103Реестр контрактов).
7.5. Возвратить обеспечение исполнения контракта или прекратить независимую гарантию после исполнения обязательств поставщиком.
8.1. Приёмка результатов исполнения контракта производится с оформлением документа о приёмке; поставщик формирует его в единой информационной системе, а заказчик подписывает его либо направляет мотивированный отказ (44-ФЗ ст. 94Особенности исполнения контракта).
8.2. Срок подписания документа о приёмке или направления мотивированного отказа: __________ рабочих дней с даты поступления документа заказчику.
8.3. Для проверки соответствия результата условиям контракта заказчик проводит экспертизу своими силами либо с привлечением экспертов и экспертных организаций.
8.4. Скрытые недостатки, выявленные после приёмки, фиксируются актом с участием представителя поставщика; уведомление о них направляется через единую информационную систему.
9.1. Мотивированный отказ от подписания документа о приёмке содержит перечень выявленных несоответствий и срок их устранения.
9.2. Поставщик обязан устранить недостатки в срок __________ рабочих дней и повторно направить документ о приёмке.
9.3. Устранение недостатков не переносит срок исполнения контракта: пени за просрочку начисляются до даты фактического исполнения обязательства.
9.4. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата в случае обнаружения существенных и неустранимых недостатков (ГК РФ ст. 723Ответственность за ненадлежащее качество).
9.5. При отказе поставщика устранить недостатки заказчик вправе устранить их своими силами либо силами третьих лиц с отнесением расходов на поставщика.
10.1. Документы о приёмке формируются и подписываются сторонами в электронной форме в единой информационной системе с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей (44-ФЗ ст. 94Особенности исполнения контракта).
10.2. Датой приёмки считается дата подписания заказчиком электронного документа о приёмке.
10.3. Документ о приёмке, подписанный обеими сторонами в единой информационной системе, является основанием для оплаты и для внесения сведений в реестр контрактов.
10.4. Оформление документов на бумажном носителе допускается только в случаях, когда законом предусмотрено осуществление закупки без применения единой информационной системы.
10.5. Стороны обязаны поддерживать в актуальном состоянии сведения о лицах, уполномоченных подписывать документы о приёмке.
11.1. Требования к качеству и характеристикам: __________.
11.2. Качество должно соответствовать описанию объекта закупки, требованиям технических регламентов и национальных стандартов, а при их отсутствии — обычно предъявляемым требованиям (ГК РФ ст. 721Качество работы).
11.3. В течение гарантийного срока поставщик безвозмездно устраняет выявленные недостатки; гарантийный срок продлевается на период, в течение которого результат не мог использоваться.
11.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством, в пределах гарантийного срока, а при его отсутствии — в сроки, установленные законом (ГК РФ ст. 723Ответственность за ненадлежащее качество).
12.1. Обеспечение исполнения контракта: __________ (44-ФЗ ст. 96Обеспечение исполнения контракта).
12.2. Обеспечение предоставляется до заключения контракта и действует до полного исполнения обязательств поставщиком.
12.3. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения, возвращаются в срок, установленный контрактом, с даты исполнения обязательств.
13.1. Форма обеспечения исполнения контракта: __________.
13.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям закона о контрактной системе и типовой форме, а также включаться в реестр независимых гарантий.
13.3. Срок действия независимой гарантии превышает срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на один месяц.
13.4. Поставщик вправе изменить способ обеспечения и предоставить новое обеспечение взамен ранее предоставленного, уведомив заказчика.
13.5. В ходе исполнения контракта размер обеспечения может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных обязательств, сведения о которых размещены в реестре контрактов.
14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в виде пеней и штрафов, размеры которых определяются в соответствии с законом о контрактной системе и правилами, утверждёнными Правительством Российской Федерации (44-ФЗ ст. 34Контракт).
14.2. Пеня за просрочку исполнения обязательства начисляется за каждый день просрочки от цены контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненного.
14.3. Штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств, не имеющих стоимостного выражения, устанавливаются в фиксированных размерах в зависимости от цены контракта.
14.4. Общая сумма начисленных стороне неустоек не может превышать цену контракта (ГК РФ ст. 330Неустойка).
14.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны (ГК РФ ст. 401Основания ответственности за нарушение обязательств).
15.1. Начисление неустойки оформляется письменным требованием с расчётом суммы и указанием периода просрочки.
15.2. Требование направляется стороне в течение десяти рабочих дней с даты выявления нарушения; срок уплаты — десять рабочих дней с даты получения требования.
15.3. Заказчик вправе зачесть начисленную и не оспоренную поставщиком неустойку в счёт подлежащих оплате сумм либо удержать её из внесённых денежных средств обеспечения.
15.4. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательства в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой (ГК РФ ст. 330Неустойка).
15.5. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек производится заказчиком в случаях и в порядке, установленных законом и актами Правительства Российской Федерации.
16.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, прямо перечисленных в законе о контрактной системе (44-ФЗ ст. 95Изменение, расторжение контракта).
16.2. К таким случаям относится изменение по соглашению сторон количества товара, объёма работ или услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены.
16.3. Изменение допускается также при изменении регулируемых цен и тарифов, при уменьшении доведённых лимитов бюджетных обязательств, а также в иных случаях, установленных законом и решениями уполномоченных органов.
16.4. Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками по сравнению с указанными в контракте при сохранении цены.
16.5. Любое изменение оформляется дополнительным соглашением в письменной форме; сведения о нём направляются в реестр контрактов (ГК РФ ст. 452Порядок изменения и расторжения договора).
17.1. Замена поставщика не допускается, за исключением случая, когда новый поставщик является правопреемником прежнего вследствие реорганизации (44-ФЗ ст. 95Изменение, расторжение контракта).
17.2. Замена заказчика допускается в случаях, установленных законом; права и обязанности переходят к новому заказчику в полном объёме.
17.3. Уступка права требования оплаты по контракту третьим лицам допускается только в случаях, предусмотренных законом и бюджетным законодательством.
17.4. О любых обстоятельствах, влекущих правопреемство, сторона уведомляет другую сторону в течение пяти рабочих дней с приложением подтверждающих документов.
18.1. Контракт расторгается по соглашению сторон, по решению суда либо в связи с односторонним отказом стороны от исполнения в порядке, установленном законом (44-ФЗ ст. 95Изменение, расторжение контракта).
18.2. Расторжение по соглашению сторон оформляется в письменной форме с указанием объёма фактически исполненного и подлежащего оплате.
18.3. При расторжении контракта стороны производят сверку расчётов; неотработанный аванс и излишне уплаченные суммы подлежат возврату (ГК РФ ст. 453Последствия изменения и расторжения).
18.4. Расторжение контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушения, допущенные до даты расторжения.
19.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для одностороннего отказа от соответствующего вида обязательства (44-ФЗ ст. 95Изменение, расторжение контракта).
19.2. Решение об одностороннем отказе размещается в единой информационной системе и направляется поставщику; оно вступает в силу по истечении срока, установленного законом, с даты надлежащего уведомления.
19.3. Если поставщик устранил нарушения в указанный срок, заказчик обязан отменить решение об одностороннем отказе; это правило применяется однократно.
19.4. Сведения о поставщике, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика, включаются в реестр недобросовестных поставщиков (44-ФЗ ст. 104Реестр недобросовестных поставщиков).
19.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, уведомив заказчика в порядке, установленном законом (ГК РФ ст. 450.1Отказ от договора (исполнения договора)).
20.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (ГК РФ ст. 401Основания ответственности за нарушение обязательств).
20.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, уведомляет другую сторону в течение пяти рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.
20.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документом уполномоченной организации.
20.4. Если такие обстоятельства действуют более двух месяцев подряд, каждая сторона вправе поставить вопрос о расторжении контракта.
20.5. Отсутствие у поставщика необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами и изменение рыночных цен обстоятельствами непреодолимой силы не признаются.
21.1. До обращения в суд сторона направляет письменную претензию; срок ответа — __________ календарных дней с даты её получения (АПК РФ ч. 5 ст. 4Обязательный досудебный порядок).
21.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения заказчика.
21.3. Применимое право — право Российской Федерации.
22.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
22.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение и от гарантийных обязательств.
22.3. Юридически значимые сообщения направляются по адресам, указанным в разделе реквизитов; риск неполучения несёт адресат (ГК РФ ст. 165.1Юридически значимые сообщения).
22.4. Документы, подписанные усиленными квалифицированными электронными подписями в единой информационной системе, признаются равнозначными документам на бумажном носителе (ГК РФ ст. 434Форма договора).
22.5. Приложения к контракту, включая описание объекта закупки и спецификацию, являются его неотъемлемой частью.
22.6. Во всём, что не урегулировано контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Заказчик __________ ОГРН: __________, ИНН: __________, КПП: __________ Юридический адрес: __________ Р/с: __________ в __________, БИК: __________ Заказчик ____________ / ________ М.П. | Поставщик (подрядчик, исполнитель) __________ ОГРН: __________, ИНН: __________, КПП: __________ Юридический адрес: __________ Р/с: __________ в __________, БИК: __________ Поставщик (подрядчик, исполнитель) ____________ / ________ М.П. |
Объект закупки: __________. ИКЗ: __________. Закон: __________.
Наименование, единица измерения, количество и цена каждой позиции приведены в спецификации (Приложение № 2).
Итого цена контракта: __________.
Требования к качеству, безопасности, стандартам (ГОСТ, ТР ТС): __________
Место поставки (оказания услуг, выполнения работ): __________
Сроки: __________. Гарантийные обязательства: __________.
Требования к сопроводительным документам: __________
Спецификация определяет количество и цену каждой позиции.
| № | Наименование позиции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу руб. | Сумма руб. |
Итого по спецификации: __________.
Позиции поставляются по адресу: __________.
Спецификация подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью контракта.
Приёмка и оплата производятся по каждому этапу отдельно.
| Этап | Содержание этапа | Срок начала | Срок окончания | Цена этапа руб. | Срок оплаты |
Изменение графика допускается только в случаях, предусмотренных законом о контрактной системе, и оформляется дополнительным соглашением.
Сведения об исполнении каждого этапа направляются заказчиком в реестр контрактов.
Пеня начисляется от цены контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненного и принятого заказчиком.
Контракт: __________ от даты заключения. Идентификационный код закупки: __________.
Цена контракта: __________.
| Стоимость фактически исполненного и принятого | ||
| (сумма, руб.) |
| База начисления (цена контракта за вычетом исполненного) | ||
| (сумма, руб.) |
| Срок исполнения | ||||
| (установленный) | (фактический) |
| Количество дней просрочки | ||
| (дней) |
| Ключевая ставка Банка России на дату уплаты | ||
| (процентов годовых) |
| Сумма пени | ||
| (сумма, руб.) |
| Расчёт составил | ||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата) |
Ответы и заполненные поля вернутся к исходным
Контракт (закупки)·32 частей
Сохраним документ в вашем кабинете
Формат файла